Договор на геодезические работы образец бланк. Договор на проведение изыскательных работ

Содержание
  1. Договор подряда на выполнение геодезических работ (примерная форма), Договор (форма) от 24 сентября 2019 года
  2. 1.Предмет договора
  3. 2.Качество работы
  4. 3.Стоимость выполнения работ и порядок расчетов
  5. 4.Сроки и условия выполнения работы
  6. Договор на проведение изыскательных работ
  7. 2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  8. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
  9. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
  10. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
  11. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  12. 7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
  13. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  14. 9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
  15. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  16. Договор на геодезические работы образец бланк. Договор на проведение изыскательных работ
  17. Топографические и геодезические работы
  18. Топографическая съемка местности
  19. Кто может возместить НДС по договору строительного подряда
  20. Подряд на выполнение проектных работ
  21. Документация, необходимая при подачи заявления на выполнение работ по технической инвентаризации для физических лиц
  22. Кадастровые работы
  23. Типовой контракт на выполнение работ
  24. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
  25. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА
  26. 3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
  27. Трудовой договор с геодезистом
  28. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  29. 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  30. 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
  31. 4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
  32. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
  33. 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
  34. 7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА
  35. 8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
  36. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  37. 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
  38. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  39. 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  40. 13. ПОДПИСИ СТОРОН

Договор подряда на выполнение геодезических работ (примерная форма), Договор (форма) от 24 сентября 2019 года

Договор на геодезические работы образец бланк. Договор на проведение изыскательных работ

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Примерная форма

г.__________“__”__________

__________, далееименуем__ “Заказчик”, в лице руководителя филиала _(наименованиефилиала)_ _(Ф.И.О.)_, действующего на основаниидоверенности N ____ от “__” __________ ____ г. и в соответствии сПоложением о филиале от “__” __________ ____ г.

, с одной стороны, и__________, далее именуем__ “Подрядчик”, в лице руководителяфилиала _(наименование филиала)_ _(Ф.И.О.)_,действующего на основании доверенности N ____ от “__” ______________ г. и в соответствии с Положением о филиале от “__” ______________ г.

, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручаетвыполнить и обязуется оплатить выполнение геодезических работземельного участка заявленной площадью __________ кв.

м,расположенного по адресу: __________, (далее – “Участок”), впорядке, предусмотренном настоящим Договором, а Подрядчик принимаетна себя обязанность обеспечить, в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и настоящим Договором, выполнение указанныхработ.

1.2.

Выполнениегеодезических работ по настоящему Договору включает в себя:

-выезд на обследуемый Участок для рекогносцировки;

-обследование Участка;

-геодезическую съемку Участка;

-определение координат опорных, узловых и поворотных точекУчастка;

-составление плана Участка по фактической границе использования.

1.3. Результатомвыполнения работ является передача Подрядчиком Заказчику планаУчастка по фактической границе использования.

2.Качество работы

2.1. Качество выполненнойработы должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении N1 к Договору (“Задание на выполнение работы”).

2.2. Заказчик вправеустранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельноили с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещениярасходов на их устранение.

3.Стоимость выполнения работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ понастоящему Договору составляет __________(__________) рублей 00копеек.

3.2. Заказчик обязуетсяоплатить выполненную работу в течение __________ с моментаподписания акта приемки выполненной работы (Приложение N 2 кДоговору).

3.3.

Оплата Подрядчикурасходов, связанных с получением разрешений, согласований, уплатойгосударственных пошлин, а также иных необходимых для выполненияработ по настоящему Договору платежей третьим лицам производитсяЗаказчиком отдельно.

Указанные расходы в стоимость выполнения работпо настоящему Договору не входят.

3.4. За пользованиесуммой отсрочки (рассрочки) оплаты в период с момента окончательнойсдачи Подрядчиком результата работы до момента уплаты указаннойсуммы на основании п.1ст.317.

1 ГК РФ в соответствии с Договором подлежат начислениюзаконные проценты в размере ключевой ставки Банка России,действовавшей в соответствующий период, которые Заказчик обязанвыплатить Подрядчику.

3.5. Расчеты по Договоруосуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

3.6.

ОбязательствоЗаказчика по оплате считается исполненным в момент зачисленияденежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.Сроки и условия выполнения работы

4.1. Подрядчик обязуетсявыполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки:

-начальный срок – “__” __________ ____ г.;

-конечный срок – “__” __________ ____ г.г.

4.2. Подрядчик обязуетсяпредоставить все материалы и оборудование, необходимые длявыполнения работы.

4.3. Контроль завыполнением работы

4.3.1.

Заказчик вправе влюбое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчикомработы, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Данный контрольЗаказчик вправе осуществлять в следующих формах:

-посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

-путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

4.3.3.

Подрядчик обязанотвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведенийи документов в течение __________ после получения запросов.

4.3.4. Заказчик обязанизвестить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра ипроверки выполняемой работы за __________ до ее проведения.

4.3.5.

Стороны назначаютлиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют друг друга всрок __________.

4.3.6. Если припроведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчикомвыявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в которомдолжны быть отражены эти нарушения.

4.4.

Риск случайнойгибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иногопредоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

4.5. Подрядчик вправепривлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц -субподрядчиков.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/450710351

Договор на проведение изыскательных работ

Договор на геодезические работы образец бланк. Договор на проведение изыскательных работ

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:

1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).

1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.

2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:

2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.

2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.

2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.

2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.

2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.

2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.

2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:

3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).

3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).

3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.

3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.

3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.

4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).

4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.

4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:

4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.

4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.

4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:

5.1.1. Инженерно-топографический план участка.

5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.

6.3.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.

7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.

7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.

7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.

7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.

7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.

9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

Договор на геодезические работы образец бланк. Договор на проведение изыскательных работ

Договор на геодезические работы образец бланк. Договор на проведение изыскательных работ

Договор на геодезические работы

Г._________ “___” ___________ 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью “__________”, именуемое вдальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора ___________,действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество сограниченной ответственностью “___________”, именуемое в дальнейшем”Исполнитель”, в лице генерального директора ___________, действующегопа основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор онижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства повыполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проектапланировки и проекта межевания территории площадью ___________ га,расположенное по адресу: _______ .

2. Стоимость работ и порядок расчетов2.1. Стоимость работ (Цене договора), указанных в п.1.1. настоящегоДоговора, в соответствии с протоколом согласования договорной ценыЗаказчик составляет ___________, в том числе НДС 18% – ___________. 2.2. Оплата работ производится тремя этапами:2.2.1.

Первый платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% -___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 3(Трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора.2.2.2.

Второй платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% -___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 15(Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего договора.2.2.3.

Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы, всоответствии с условиями настоящего договора, осуществляется в___________, и том числе НДС 18% – ___________, в течение 5 (Пяти)банковских дней с даты двустороннего подписания Акта выполненных работ.

2.3. Все платежи производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации вбезналичной форме на расчетный счет Исполнителя.

3. Порядок сдачи и приемки работ3.1.

По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику Актприемки-передачи выполненных работ и результаты работ:- копии топографических планов с подземными сооружениями на лавсане – 1экземпляр, – светокопии топографических планов – 2 экземпляра на бумажном носителе,- экспликация колодцев подземных сооружений – 2 экземпляра на бумажномносителе – копия топографического плана – 1 экземпляр в электронном виде.3.2. Заказчик в течение 3 (Трех) дней со дня получения Акта идокументов, указанных п..3.1. настоящего договора, обязан рассмотретьполученные документы и направить Исполнителю подписанный Акт выполненныхработ или мотивированный отказ от приемки результата работ.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, от подписания Актаприемки-передачи выполненных работ сторонами в пятидневный сроксоставляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и срокомих выполнения.3.4. Исполнитель передает Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (Пяти)дней после выполнения работ в обмен на акт выполненных работ,подписанный со стороны Заказчика.4. Ответственность сторон4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств понастоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность всоответствии с действующим законодательством. 4.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Исполнительработ в установленные сроки не по вине Заказчика, Исполнительвыплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ закаждый день просрочки, но не более 10%. 4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты работ в установленные сроки повине Заказчика, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%.Данное положение не применяется Сторонами к авансовому платежу.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенныхна них обязательств по настоящему Договору.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеимиСторонами до полного исполнения обязательств Сторонами.5.2.

Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему договорусоставляет 31 (Тридцать один) календарный дней и начинает течь с датыпоступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.

5.3.

Изменение условий или прекращение Договора производится путемподписания обеими Сторонами дополнительных соглашений к настоящемуДоговору.

6. Порядок разрешения споров. Расторжение договора.

6.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением Сторонамиобязательств по настоящему Договору, Стороны постараются урегулироватьпутем переговоров.6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров илинедостижении согласия между Сторонами споры решаются в Арбитражном судег. ___________ в порядке, предусмотренном действующим законодательствомРФ.6.3.

Заказчик имеет право на расторжение Договора в одностороннемпорядке без обращения в Арбитражный суд в случае ненадлежащеговыполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору, ведущих кпросрочке выполнения работ. При расторжении Договора по данномуоснованию Заказчик оплачивает Подрядчику, только выполненные и принятыепо Акту приемки-приемки выполненных работ.6.4.

Расторжение Договора производится путем направления письменногоуведомления о расторжении Договора с указанием причины (основания) идаты расторжения Договора, которая может быть установлена не ранее чемчерез 10 (Десять) календарных дней с момента получения данногоуведомления Подрядчиком.

6.5. В случае расторжения Договора в течение срока, указанного в п.5.

2настоящего Договора, Стороны проводят взаиморасчеты исходя из фактическивыполненных Подрядчиком работ на момент расторжения Договора.

Стороныоформляют соответствующий Акт, а Подрядчик в течение 3 (Трех) банковскихдней с даты подписания Сторонами данного Акта обязан возвратитьЗаказчику денежные средства, полученные им по Договору, удержав частьсуммы пропорционально стоимости выполненной работы по Договору.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношенииинформации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходевыполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или вчастности информацию какой-либо третьей стороне без предварительногописьменного согласия другой Стороны Договора.7.2.

Требования, изложенные в п.6.1 Договора, не распространяются наслучаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченныхорганизаций и органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.7.3.

За незаконное разглашение третьим лицам или незаконноеиспользование конфиденциальных сведений, без письменного согласия ееобладателя, виновная сторона несет ответственность в соответствии снормами Федерального закона РФ № 98-ФЗ от 29.07.04г. “О коммерческойтайне” и действующего законодательства РФ.

7.4.

Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований,изложенных в настоящем разделе Договора, подлежит полному возмещениювиновной Стороной

8. Прочие положения

8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаныуведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.8.2.Все изменения и дополнения к Договору оформляются сторонамиДополнительным соглашением.8.3.

Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороныруководствуются действующим законодательством РФ.8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

8.5.

Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах и подписан в 2(Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, поодному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________ , действующей на основании _______________________________________________, с одной стороны, и гр. ________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Топографические и геодезические работы

Топографическая съёмка — это создание топографического плана местности на цифровых носителях и на бyмажной основе посредством измерений расстояний, высот, yглов или прямого полyчения координат, с помощью специальных геодезических инстрyментов. Топографическая съемка бывает плановая, высотная и комбинированная.

При плановой получается топографическая карта, но без учёта рельефа, т.е.

Топографическая съемка местности

Съемка ландшафта включает в себя комплекс работ, проводимых с целью создания карт и топографических планов.

Для этого используются геодезические измерения, а также полученные с летательных аппаратов различных типов изображения поверхностей земли.

Топографическо-геодезические работы можно назвать одной из составляющих инженерных изысканий. Они могут выполняться как на местности, так и камерально, посредством обработки данных топосъемки.

Кто может возместить НДС по договору строительного подряда

Компания нашла генподрядчика, который вызвался подготовить документы на строительство торгово-офисного центра и создать все условия для начала работ.

По договору с компанией генподрядчик с помощью сторонних специалистов выполнил ряд подготовительных работ.

Впоследствии налоговый орган некоторым из участников отказал в возмещении НДС, ссылаясь на то, что их услуги не охватываются условиями договора подряда о цене.

Подряд на выполнение проектных работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст.

758 ГК РФ). Проектные и изыскательские работы предшествуют осуществлению строительства и позволяют на основе геологических, гидрологических и иных исследований предполагаемой строительной площадки подготовить проектно-сметную документацию.

Документация, необходимая при подачи заявления на выполнение работ по технической инвентаризации для физических лиц

  1. паспорт собственника (и его ксерокопия), для лиц представляющих права и интересы граждан по доверенности – надлежащим образом оформленная доверенность (и ее ксерокопия)
  2. правоустанавливающие документы на объект недвижимости
  1. гарантийное письмо на проведение по технической инвентаризации, подписанное руководителем и главным бухгалтером;
  2. перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих технической инвентаризации с указанием их технических характеристик, подписанный руководителем и главным бухгалтера.

Кадастровые работы

Источник: https://uristol.ru/accounting/dogovor-na-geodezicheskie-raboty-obrazec-blank-dogovor-na/

Типовой контракт на выполнение работ

Договор на геодезические работы образец бланк. Договор на проведение изыскательных работ

Скачать типовой контракт на выполнение работ

(для бюджетного учреждения, унитарного предприятия – контракт) на выполнение работ для государственных (муниципальных) нужд

г. Краснодар«___» ________ 201_ г.

___________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом __________________, заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (для бюджетного учреждения, унитарного предприятия – контракт) (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы ______________________________________________ (далее – работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств _______________________.

Идентификационный код закупки ______________________.

(В случае заключения контракта на выполнение строительных работ Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ согласно статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).

1.2. Результатом выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, является ___________________________________________________________________________.

(Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого в соответствии с ГК РФ является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий.

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Град.

К РФ) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Град.К РФ.)

В случае необходимости осуществления закупки работ, объем которых невозможно определить, предмет контракта возможно изложить в следующей редакции:

«1.1.

По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту ___________ (далее – работы) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в заявке, на основании перечня выполняемых работ и перечня материалов, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств, выделенных из бюджета ___________________________. Идентификационный код закупки ______________________.

1.2. Объем работ, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену контракта (максимальное значение цены контракта), указанную в пункте 2.

1 настоящего контракта, исходя из количества единиц работ, материалов, указанных в приложении № 1, и количества единиц работ и материалов, подлежащих выполнению, замене (поставке/применению) по заявкам Заказчика.».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта (стоимость работ) (максимальное значение цены контракта) составляет ______________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________. (В случае если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

(В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, цена контракта указывается в виде ориентировочного значения цены контракта либо формулы цены и максимального значения цены контракта.

Контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.

В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Пример установки поэтапного исполнения контракта:

1 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

2 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

3 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

4 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________.

Под этапом исполнения контракта следует понимать выполнение работы+приемка+оплата. Количество этапов зависит от количества повторений совокупности указанных действий.)

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества работ, и иных условий контракта (при условии, что это было предусмотрено документацией о закупке).

(Если цена контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд Краснодарского края на срок не менее чем три года, составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от Сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа Краснодарского края).

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Выполнение работ осуществляется в срок ______________.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ, указанным в приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. (Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта).

(При заключении контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, контракт должен содержать график выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты выполненных по контракту, содержание которого должно соответствовать требованиям приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018 № 336/Пр «Об утверждении методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ»).

3.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу: __________________
_________________________________.

3.3. Работы по настоящему контракту выполняются иждивением Подрядчика.

3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

3.5. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. (При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

В случае необходимости осуществления оплаты работ, объем которых определяется заявкой Заказчика, пункт 3.5 контракта излагается в следующей редакции:

«3.5. Оплата выполненных работ осуществляется по цене работ и материалов исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимальное значение цены контракта, указанное в пункте 2.1 настоящего контракта.

Такая оплата производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке работ и представления Подрядчиком документа на оплату, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.».

(При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

В случае если авансирование контрактом не предусмотрено, заказчику следует применять пункт 3.6 контракта.

Источник: https://goskontract.ru/kontrakt/tipovoy-kontrakt-na-vypolnenie-rabot

Трудовой договор с геодезистом

Договор на геодезические работы образец бланк. Договор на проведение изыскательных работ
г. _______________ “___”___________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем “Работодатель”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем “Работник”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.

1.2. Работник принимается в ________________________________ на должность геодезиста.

Работа по настоящему договору является для Работника основной.

1.3. Местом работы Работника является _________________________________, расположенн____ по адресу: _________________________________. Также местом работы является местность, куда направляется экспедиция в соответствии с распоряжением Работодателя.

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в особых условиях. Трудовые обязанности Работника связаны с выполнением работ в полевых условиях.

1.5. Работник подчиняется непосредственно _____________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий трудовой договор заключается без ограничения срока действия. Дата начала работы: “___”__________ ____ г.

(Вариант: Настоящий трудовой договор заключается на срок с “___”______________ ____ г. по “___”__________ ____ г., основание: _____________________________.

Дата начала работы: “___”__________ ____ г.).

2.2. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____ (___________) месяца с даты начала работы.

(Вариант: Работник приступает к исполнению своих обязанностей без испытательного срок.)

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. Работнику устанавливается повышенная ставка заработной платы (должностной оклад) в размере ______ (_____________) рублей.

3.2. Для Работника предусмотрены следующие меры материального стимулирования:

3.2.1. Доплаты ___________________________________________.

3.2.2. Надбавки __________________________________________.

3.2.3. Премии ____________________________________________.

3.2.4. Иные ______________________________________________.

3.3. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя (вариант: путем безналичного перечисления на счет Работника в банке) в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.4. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Исходя из условий и характера деятельности, обусловленных договором, для Работника устанавливается ненормированный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.

4.2. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью ________, который в рабочее время не включается.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.

4.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ______ рабочих дней.

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, действующего у Работодателя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

5.1.1. Добросовестно исполнять следующие должностные обязанности:

1) выполнять работы по сгущению плановой сети различными геодезическими методами (триангуляции, полигонометрии и т.д.), а также высотной основы методами нивелирования;

2) осуществлять комплекс геодезических работ при решении различных инженерно-технических задач, в том числе по привязке существующих и переносу в натуру проектных объектов (сооружений) при проведении строительно-монтажных, геолого-разведочных и других работ;

3) осуществлять необходимые геодезические измерения и вести полевую документацию;

4) участвовать в составлении соответствующих разделов проектов проведения геолого-разведочных и других работ;

5) осуществлять геодезический контроль за строительно-монтажными работами;

6) обеспечивать соблюдение установленных норм и правил, а также учет и сохранность геодезических знаков при выполнении топографо-геодезических работ;

7) участвовать в согласовании и подготовке геодезических материалов для оформления земельных отводов под строительство объектов;

8) подготавливать исходные геодезические данные и осуществлять камеральную обработку полевых материалов;

9) составлять топографо-геодезические карты, планы, схемы, профили и другие графические материалы;

10) выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов, обеспечивать их правильную эксплуатацию и хранение;

11) участвовать в планировании, организации и ликвидации геодезических работ;

12) оформлять производственную документацию и отчетность;

13) обеспечивать и контролировать соблюдение правил учета и хранения материалов топографо-геодезических работ, законодательства в области геологического изучения недр, недропользования, охраны недр и окружающей среды, правил охраны труда, противопожарной защиты при выполнении топографо-геодезических работ;

14) руководить техниками-геодезистами и рабочими при проведении геодезических работ.

5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Работодателя.

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.

5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя.

5.2. Работник имеет право:

5.2.1. НА защиту своей профессиональной чести и достоинства.

5.2.2. Представлять предложения по организации работ, научно-исследовательским программам.

5.2.3. Совмещать несколько профессий при работе в геолого-разведочной экспедиции.

5.2.4. Получать компенсацию за приобретенное самостоятельно необходимое снаряжение, в том числе инструменты, специальную одежду, средства защиты.

5.2.5. Бесплатно обучаться и проходить специальную подготовку для работы в геолого-разведочной экспедиции.

5.2.6. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего договора.

6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором.

6.1.3. Обеспечивать Работника документацией, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также оборудованием, необходимым для исполнения им трудовых обязанностей.

6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.

6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель имеет право:

6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.

6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.

6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9.4. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием Работодателя.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой – у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. Работодатель: _____________________________________________________

адрес местонахождения: _________________________________________________,

ИНН ____________, КПП __________________, р/с ___________________________

в ______________________________________, БИК __________________________.

12.2. Работник: _________________________________________________________

паспорт серии ______ номер ____________, выдан __________________________

_______________________ “___”_________ ____ г., код подразделения ______,

зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель: Работник: ____________/_____________/ ____________/__________/ М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC

Юрист ответит
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: