Договор поставки бетона образец. Типовой договор поставки бетона

Содержание
  1. Договор поставки цемента – Договор поставки товаров, продукции
  2. 1. Предмет Договора
  3. 2. Права и обязанности Сторон
  4. 3. Основные условия и порядок поставки Товара
  5. 4. Порядок сдачи-приемки Товара
  6. Договор поставки товарный бетон с доставкой образец 2019 в ворд
  7. Образец договора на поставку бетона
  8. Типовой договор поставки бетона
  9. Договор поставки бетона
  10. Образец договора поставки бетона
  11. Договор поставки товарный бетон с доставкой образец 2018 в ворде
  12. Договор поставки строительных материалов
  13. Оплата и ответственность
  14. 2. ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
  15. 3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
  16. 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  17. 5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
  18. 6. ПОСТАВКА ТОВАРА
  19. 7. ПРИЕМКА ТОВАРА
  20. 8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  21. 9. ФОРС-МАЖОР
  22. 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  23. 11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  24. 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
  25. 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  26. Договор на поставку бетона
  27. 8 Поставка бетонной смеси
  28. 6.3 Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве
  29. ДОГОВОР  НА ПОСТАВКУ бетона №     0/

Договор поставки цемента – Договор поставки товаров, продукции

Договор поставки бетона образец. Типовой договор поставки бетона

г. _________________                                                             «____»_______________ ______ г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя или иному указанному им лицу цемент (далее в тексте Договора также – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар Поставщику, на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором.

1.2. Поставка Товара производится на основании Заявки Покупателя (типовая форма – Приложение №1, далее в тексте Договора также – «Заявка»), которая подлежит согласованию с Поставщиком с учетом возможности поставки последнего. Заявка, согласованная с Поставщиком, является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Совершение Поставщиком, получившим Заявку, действий по поставке Товара в адрес Покупателя или указанного им грузополучателя Товара в указанном в Заявке периоде поставки считается согласованием Заявки со стороны Поставщика.

Отсутствие действий со стороны Поставщика по поставке Товара в указанном в Заявке периоде поставки, а равно отказ Поставщика в поставке Товара по предоставленной Заявке считается несогласованием Заявки со стороны Поставщика.

В случае если стороны не придут к согласию по наименованию и/или количеству Товара в отдельном периоде поставки до его начала, Поставщик вправе не производить поставку Товара до соответствующего согласования. При таких обстоятельствах данные действия Поставщика не могут быть расценены как односторонний отказ от исполнения своих обязательств, нарушение сроков поставки либо условия по количеству Товара.

В случае если при отсутствии согласования между Сторонами по наименованию и/или количеству и/или ассортименту в отдельном периоде поставки (в том числе при отсутствии надлежаще оформленной Заявки Покупателя), Поставщик отгрузил Товар, а Покупатель принял этот Товар, фактически отгруженный в этом периоде поставки Товар считается согласованным Сторонами по наименованию, количеству и ассортименту.          

1.3. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТ для данного вида Товара.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1.  Произвести поставку Товара в адрес Покупателя, либо указанного Покупателем грузополучателя в количестве, ассортименте и в сроки, установленные настоящим Договором и согласованной Заявкой. В случае невозможности обеспечения поставки заявленного в Заявке  количества Товара, дополнительно уведомить о количестве Товара, возможном к поставке.

2.1.2. В случае нарушения сроков поставки или условий по количеству Товара, равномерно восполнять недогруженное количество Товара в согласованном ассортименте в следующем периоде (периодах) поставки по взаимному согласию Сторон.

2.1.3. Рассматривать претензии Покупателя по количеству и качеству Товара в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Производить поставку пропорционально полученной предоплате.

2.2.2. В одностороннем порядке приостанавливать поставку Товара в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Ежемесячно предоставлять Поставщику Заявку не позднее 5 (пятого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки.

Заявка должна в обязательном порядке содержать следующие данные: дату подачи заявки, период поставки, номер и дату договора поставки, наименование грузополучателя, адрес доставки, наименование Товара, марка цемента, количество тонн, способ доставки.

Заявка считается направленной надлежащим образом, в том числе при предоставлении ее при помощи средств факсимильной связи, с последующим предоставлением оригинала в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Своевременно производить оплату Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.4. Согласовать с Поставщиком порядок восполнения недопоставки (либо компенсации поставленного сверх согласованного количества Товара), в том числе ассортимент, количество и период (периоды) поставки Товара, в случае нарушения Поставщиком сроков поставки либо условий по количеству, в течение 5 (пяти) дней с момента нарушения уведомить о факте нарушения Поставщика.

2.3.5.

Сообщать Поставщику о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, влияющих или могущих повлиять на исполнение настоящего Договора: о проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; об изменении почтовых, отгрузочных, расчетных реквизитов; о назначении в период действия настоящего Договора нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание Заявок к настоящему Договору, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Покупателю стало известно или должно было стать известным о существовании подобных обстоятельств.

2.3.6. Рассматривать и подписывать акт сверки взаиморасчетов в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.7.

Предоставлять Поставщику товарно-транспортные накладные на поставленный Товар не позднее 1 (одних) суток с момента получения Товара, при помощи средств факсимильной связи, а в течение 5 рабочих дней после поставки Товара предоставлять Поставщику копию экземпляра товарно-транспортной накладной на Товар, заверенную подписью представителя Покупателя либо принявшего Товар грузополучателя.

3. Основные условия и порядок поставки Товара

3.1. Периодом поставки Товара является календарный месяц, если иное не установлено согласованной Заявкой Покупателя.

3.2. Поставка Товара производится на основании предварительной Заявки, представляемой Покупателем Поставщику не позднее 5 (пятого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки, в письменном виде. Заявка может быть уточнена Покупателем в пределах пятипроцентного отклонения от первоначально указанного в Заявке количества Товара к поставке, не позднее дня, предшествующего дню поставки.

В случае нарушения Покупателем срока направления Заявки Поставщик не обязан осуществлять отгрузку Товара в периоде поставки, указанном в Заявке Покупателя.

3.3. Поставка Товара производится автотранспортом, привлеченным Покупателем за свой счет (самовывоз), либо автотранспортом, привлеченным Поставщиком на условиях предусмотренным настоящим Договором.

3.4. При организации доставки Товара на условиях самовывоза, Стороны согласовании следующие условия:

  • Покупатель обеспечивает вывоз Товара своим автотранспортом со склада Поставщика или указанного им грузоотправителя в автоцементовозах любых типов, обеспечивающих сохранность Товара, с учетом минимальных автомобильных норм отгрузки; 
  • обязанности Поставщика по поставке Товара считаются исполненными в момент передачи Товара перевозчику, привлеченному Покупателем, с этого же момента к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара. Дата передачи Товара перевозчику считается датой поставки Товара.

3.5. При организации доставки Товара Поставщиком, Стороны согласовали следующие условия: 

  • Поставщик обеспечивает доставку Товара до склада Покупателя, либо указанного им грузополучателя, в автоцементовозах любых типов, обеспечивающих сохранность Товара, с учетом минимальных автомобильных норм отгрузки;
  • обязанности Поставщика считаются исполненными в момент передачи Товара Покупателю, либо указанному им грузополучателю, с этого же момента к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара. Дата передачи Товара Покупателю, либо указанному им грузополучателю считается датой поставки Товара.

3.6. Минимальной автомобильной нормой загрузки является количество Товара, соответствующее максимальной вместимости одного транспортного средства, не превышающего его грузоподъемности. Поставка ниже минимальной автомобильной нормы загрузки не производится и недопоставкой не считается, штрафные санкции не взыскиваются.

3.7. Покупатель не вправе требовать суточную отгрузку Товара в объеме более двухсуточной нормы. В случае невыполнения суточной нормы Поставщик обязуется равномерно восполнить недопоставку в следующие 5 суток.

Под суточной нормой исключительно в целях толкования настоящего пункта понимается количество Товара, равное частному от деления согласованного количества Товара к поставке на количество дней в периоде поставки.

Применение данного толкования для любых других случаев не допускается.

3.8. Грузополучателем по настоящему Договору является любое указанное Покупателем лицо, в адрес которого надлежит отгрузить Товар. Покупатель обязуется указывать в Заявке полное наименование грузополучателя, его отгрузочные и иные необходимые реквизиты. Покупатель несет всю ответственность за правильность указанных реквизитов грузополучателя.

Это, в частности, означает, что Поставщик считается надлежащим образом, исполнившим обязательство по поставке в случае отгрузки Товара в соответствии с предоставленными Покупателем реквизитами.

Грузополучатель, не являющийся Покупателем по настоящему Договору, не вправе предъявлять самостоятельные требования по отношениям, вытекающим из настоящего Договора.

4. Порядок сдачи-приемки Товара

4.1. Товар подлежит приемке:

4.1.1. По количеству – согласно данным, указанным в товарно-транспортной накладной в порядке, аналогичном предусмотренному Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. №П-6.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/

Договор поставки товарный бетон с доставкой образец 2019 в ворд

Договор поставки бетона образец. Типовой договор поставки бетона

В случае необходимости Поставщик производит подачу продукции автобетононасосами в порядке, установленном настоящим договором. 2.11.

Допускается расхождение в объеме между отгруженной и фактически принятой продукции не более 5 % от общего объема, расхождение свыше считается недогрузом, что оформляется актом, подписанным обеими сторонами. 2.

12 В случае необоснованного отказа от приемки, задержки приемки или неприемки продукции, Покупатель несет все расходы, связанные с простоем, доставкой, возвратом и т.д. Не принята может быть только продукция, не соответствующая качеству. 2.13.

Недопоставка продукции по количеству не может служить основанием для отказа в ее принятии. В этом случае Поставщик производит допоставку недостающего объема продукции. 2.17. Стороны устанавливают время разгрузки одного автобетоносмесителя — 40 мин.

Количество и ассортимент, цена за куб продукции, общая стоимость поставки, срок поставки, условия оплаты и условия транспортировки указаны в спецификациях, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.

На каждую партию получаемой продукции подписывается отдельная спецификация.
2. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена каждой партии продукции устанавливается Сторонами в графике поставки продукции.
2.2.

Стороны устанавливают следующий порядок оплаты продукции: 2.3.

3.

Внимание

СРОК ОПЛАТЫ 3.1. Срок оплаты каждой партии продукции указывается в спецификации.

3.2. Оплата производится в рублях по цене, указанной в спецификации.
3.3.

Образец договора на поставку бетона

Покупателя в случае подтверждения соответствия продукции установленному качеству и на Поставщика, в случае подтверждения несоответствия продукции установленному качеству.
4.5.

В случае поставки некачественной продукции Поставщик обязан заменить её на продукцию соответствующую качеству.

4.6. В случае, если объем разовой поставки производиться несколькими поставщиками, ООО « » снимает с себя ответственность по объему поставленного бетона и его соответствию ГОСТам.
5.

Важно

Порядок рассмотрения споров. 5.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в Арбитражном суде г.

Москвы. 5.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором или не затронутым им, применяется материальное право Российской Федерации.
6. Прочие условия. 6.1.

Типовой договор поставки бетона

Поставщик обязуется предоставить Покупателю счет на оплату продукции в течение 2 (двух) банковских дней с даты получения заявки от Покупателя, на основе указанных и оговоренных ранее обеими сторонами в спецификации цен.

3.4. Покупатель направляет копию платежного поручения с отметкой банка Поставщику.

В случае если Поставщик после получения копии платежного поручения в течение 5 (пяти) банковских дней не получит денежные средства в полном объеме на свой банковский счет, то Поставщик не позднее 3 (трех) банковских дней после этого должен письменно уведомить об этом Покупателя.

В этом случае Поставщик освобождается от обязанности поставить продукцию в согласованном ранее объеме и сроки и не несет никакой юридической ответственности за неисполнение своих обязанностей по настоящему договору.

Договор поставки бетона

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 год.

10.

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, пожары, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издания актов государственных органов. 10.2.

Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3.

Образец договора поставки бетона

Настоящий договор определяет основы взаимоотношений между сторонами на период срока его действия. Во исполнение договора стороны могут заключать дополнительные договоры, соглашения и протоколы к нему. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 6.2.

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

6.3. Стороны устанавливают, что факсимильное воспроизводство оттисков печатей и подписей при исполнении настоящего договора в случаях, предусмотренных договором, является надлежащем исполненным и соответствующим закону письменным оформлением соответствующих документов.

Продукция считается переданной Поставщиком Покупателю и принятой Покупателем с момента подписания представителем Покупателя или грузополучателя товарно-транспортной накладной.

Поставка продукции может подтверждаться актами приема-передачи, актами выверки, отметкой в блок-ордере и т.д. 2.7.

Право собственности на продукции переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи продукции (п.2.6.).

2.8.

Если по требованию Покупателя продукция поставляется третьему лицу (грузополучателю), Покупатель отвечает за действия по исполнению условий настоящего договора грузополучателем, как за свои собственные.

2.9. Продукция принимается Покупателем по количеству, согласно количеству, указанному в сопроводительных документах, и по качеству, согласно сертификата качества, паспорт на бетон, раствор. 2.10.

Поставка продукции производится автомобильным транспортом Поставщика.

Договор поставки товарный бетон с доставкой образец 2018 в ворде

Москва ООО » «, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1 Предмет договора. 1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность продукцию, а Покупатель обязуется принимать эту продукцию и оплачивать ее в соответствии с условиями настоящего договора. 1.2. Под “продукцией” стороны понимают: бетон и раствор, определенных в заявках, накладных или дополнительных соглашениях марок.

Доставка, подача продукции, оплата за доставку, подачу и пр.

осуществляются на условиях настоящего договора. 1.3. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания и действует до полного исполнения ими своих обязательств. 2.

Источник: https://zakon52.ru/dogovor-postavki-tovarnyj-beton-s-dostavkoj-obrazets-2018-v-vord/

Договор поставки строительных материалов

Договор поставки бетона образец. Типовой договор поставки бетона

Во время доставки стройматериалов должен действовать юридический документ – договор. Заключается он между поставщиком и покупателем по определенной форме. Она раскрывает и фиксирует юридические отношения между нами;

  • в предмете договора указывается поставляемый ассортимент;
  • его вес или количество мест;
  • начальный и конечный пункты;
  • срок доставки.

Оплата и ответственность

В договоре должен быть указан механизм оплаты услуги: реквизиты сторон-участниц договора с расчетным счетом и сроком перечисления средств. Предоплата фиксируется, как по сумме аванса, так и по сроку. Конечный расчет также. Нарушение сроков расчета чревато штрафными санкциями, о чем должно быть прописано в договоре.

Кроме того, здесь же указываются сроки уведомления покупателя, если поставщик изменил расценки.

В договоре расписаны обязанности каждой из сторон: от качества строительных материалов, их сохранности при транспортировке, маркировки и упаковки до сроков, как доставки, так и принятия товара покупателем.

Должен быть и пункт, регламентирующий ответственность каждой из сторон.

Договор поставки стройматериалов вступает в силу после подписания обеими сторонами с указанием реквизитов.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю строительные материалы (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями.

2. ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

2.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отражается в спецификациях и соответствующих товарных документах. Цена товара включает стоимость упаковки, доставки, НДС, а для импортной продукции все импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.

2.2. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию в спецификации и фиксируется в счете-фактуре, товарно-транспортной накладной.

2.3. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться российским сертификатом качества.

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. обеспечить передачу товара в количестве и ассортименте, указанном в спецификации;

4.1.2. предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. оплатить товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим Договором;

4.2.2. осмотреть товар в месте его получения и осуществить все необходимые действия по принятию товара, поставленного по Договору.

5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

5.1. Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на приобретение товара в любой рабочий день в течение действия настоящего Договора.

5.2. О получении заявки ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.

5.3. На основании Заявки Покупателя не позднее следующего дня после ее получения, Поставщик оформляет Спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости поставляемых товаров и доводит информацию до Покупателя.

В случае отсутствия устного или письменного отказа Покупателя от поставки товара на указанных в Спецификации условиях в течение дней с момента ее направления Покупателю Поставщиком, условия поставки товара считаются принятыми Покупателем.

Об отсутствии отказа или о его получении ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.

5.4. В случае невозможности поставки части товара, указанной в Заявке, ввиду отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение дней после ее получения.

Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до момента получения всего ассортимента и количества товара, указанного в Заявке, либо отказаться от поставки части недостающего товара и принять ту часть товара, которая имеется в наличии у Поставщика.

О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме в -дневный срок после получения уведомления от Поставщика.

5.5. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя письменного сообщения о решении в срок, указанный в п.5.4., Поставщик осуществляет поставку той части товара, которая имеется в наличии.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА

6.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар до железнодорожной станции и сдает его перевозчику в течение дней после получения предоплаты товара согласно п.8.1., 8.2. Договора.

6.2. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными в момент сдачи товара перевозчику.

7. ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству не позднее следующего дня после получения товара, а по качеству не позднее календарных дней с даты получения.

7.2. При обнаружении недопоставки товара по количеству, Покупатель направляет в течение дней Поставщику требование о допоставке недостающего количества товара.

В этом случае Поставщик обязан допоставить товар (путем сдачи его перевозчику) в течение дней с момента подписания товарно-транспортной накладной.

Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающий товар при поставке следующей партии товара.

7.3. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем указанное в заявке, Покупатель по своему выбору:

  • оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной не позднее дней с момента принятия товара. В случае просрочки оплаты товара, Покупатель уплачивает пеню в размере % от суммы товара за каждый день просрочки. Для целей налогообложения пени учитываются после фактической уплаты, либо после вступления в силу решения суда.
  • принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан, распорядится таким товаром не позднее дней с момента принятия его на ответственное хранение.

7.4.

При обнаружении недостатков по качеству, Покупатель в течение суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика и проводит экспертизу качества товара в независимом экспертном учреждении. Если экспертизой будет установлено, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю, Поставщик обязан заменить такой товар, а также оплатить стоимость экспертизы.

7.5. До момента вывоза некачественного товара, Покупатель принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.

7.6. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент сдачи товара Поставщиком перевозчику.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Покупатель выплачивает Поставщику полную стоимость товара, указанную в спецификации на поставляемую партию товара не позднее дней после подачи заявки Поставщику.

8.2. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае оплаты в безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика (по выписке из банка).

В случае оплаты товара путем наличных платежей, обязательства по оплате товара считаются исполненными с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.

8.3. В случае неоплаты партии товара в срок, указанный в п.8.1. настоящего договора, заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

8.4. Поставка следующей партии товара осуществляется только после полной оплаты предыдущей партии товара.

8.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п.6.1. Договора, Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком. При этом, проценты на сумму предварительной оплаты по ст. 395 ГК РФ не начисляются.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.

9.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и разногласий путем переговоров.

10.2.При не достижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. .

11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «» года, а в части взаиморасчетов до их полного окончания.

11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за , при этом расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.

11.3. Если за до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях, на тот же срок.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.

12.2. Все приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2

Договор на поставку бетона

Договор поставки бетона образец. Типовой договор поставки бетона
. контакты 8 929 943 69 68 http://.com/club23595476 .

Если рассматривать договор поставки бетона с позиции поставщика (то запись о том что документ о качестве выдается на каждую партию

бетонной смеси лучше сделать в самом тексте договора на поставку бетонной смеси

8 Поставка бетонной смеси

8.

4 При поставке товарной бетонной смеси заданного качества производитель (поставщик) должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию- для каждой партии бетонной смеси – документ о качестве бетонной смеси и протокол испытаний по определению нормируемых показателей качества бетона; – для каждой загрузки бетонной смеси – товарную накладную. ,вряд-ли кто то обратит внимание,но вы будете избавлены от необходимости соблюдать правила приемки бетонной смеси

6 Правила приемки »

6.2 Бетонные смеси принимают партиями.

В состав партии включают бетонную смесь одного номинального состава, приготовленную из одних и тех же материалов по единой технологии. Объем партии бетонной смеси устанавливают по ГОСТ 18105 или по значению, указанному в договоре на поставку бетонной смеси.» Удивительная штука ГОСТ правила поставки бетонной смеси отличаются от правил приемки .

6.3 Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве

Документ о качестве предоставляют на каждую загрузку бетонной смеси заданного качества (см. приложение Б) и загрузку бетонной смеси заданного состава (см. приложение В).

Допускается при поставке бетонной смеси заданного качества предоставлять документ о качестве не на каждую загрузку, а на каждую партию бетонной смеси, если это предусмотрено в договоре на поставку.

А если вы потребитель бетонной смеси ,то желательно все ваши требования отразить в спецификации к договору поставки бетонной смеси ,тогда Ваши требования не затеряются в тексте договора на поставку бетонной смеси и соответственно производитель вынужден будет обратиться к лаборатории , чтобы подписать договор на поставку бетонной смеси и соответственно уровень ответственности руководства производителя возрастает .

ДОГОВОР  НА ПОСТАВКУ бетона №     0/

«1» декабря 201..г

Общество с ограниченной ответственностью «ххх», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора  хххх,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и             ООО «             », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора    , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: · Предмет договора поставки (бетона)

1.1. В соответствии с настоящим Договором поставки Поставщик обязуется по заявке Покупателя в течение срока действия Договора передать в собственность Покупателя бетонную смесь (именуемые в дальнейшем БСТ ), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2.  Наименование, ассортимент ( класс бетона ,сохраняемость ,коэффициент уплотнения Ку БСТ,требуемая прочность , объем поставки, и цена поставки согласуются Сторонами в Спецификациях (Приложения к договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Сроки поставки и количество БСТ по каждой партии согласуются Сторонами на основании письменной заявки Покупателя, предоставленной Поставщику не позднее, чем за 1(один) рабочих дня до предполагаемой даты поставки,с указанием .Документ о качестве выписывается на каждую партию БСТ .

1.4. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать спецификации, подписанной сторонами и не противоречить  Законодательству РФ. · 2. Условия и сроки поставки (бетонной смеси)

2.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в период действия договора в соответствии с производственными возможностями Поставщика на основании письменных заявок Покупателя и в соответствии с согласованным Сторонами предварительном графике поставки  БСТ на месяц, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора с момента его согласования Сторонами:

2.1.1.

Покупатель не позднее, чем за 1 (один) рабочих дня до предполагаемой даты поставки БСТ  предоставляет Поставщику письменную заявку на поставку БСТ (по факсимильной связи или на электронную почту), содержащую ссылку на номер и дату договора, адрес объекта поставки товара, наименование и количество товара, дату и время поставки на объект,длительность транспортировки  Покупателя, адрес объекта (место поставки), количество авто – бетоносмесителей. Дополнительно в заявке может быть указан способ укладки бетона и сохраняемость бетонной смеси БСТ

2.1.2. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменной заявки Покупателя согласует ее  или предоставляет отказ от ее выполнения при отсутствии производственных возможностей и сообщает о возможной дате поставки.

2.1.3 Отгрузка БСТ  в выходные и праздничные дни производится по той же цене, что и в рабочие дни. Покупатель подтверждает необходимость поставки и требуемые объемы  на выходные и в праздничные дни не позднее 15 часов 00 минут последнего рабочего дня, предшествующего выходным либо праздничным дням.

2.2. Покупатель до 28 числа предоставляет Поставщику для согласования предварительный график поставки товара на следующий месяц. В предварительном графике поставки БСТ  должны быть указаны ориентировочные объемы поставляемого товара на следующий месяц, приблизительные сроки поставки по согласованной сторонами цене товара.

2.3. Отгрузка БСТ  производится при условии оплаты Покупателем 100% от объёма поставки, либо, в течение 7-ми (семи) банковских дней с момента поставки Товара.

Оплата  подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка Покупателя После выполнения Покупателем указанных обязательств Поставщик осуществляет поставку БСТ  на объект в объеме и сроки, указанные в заявке.

Поставщик не считается нарушившим график поставки товара при нарушении Покупателем условия о предоплате, повлекшем отступление от графика поставки.

2.4. Датой поставки товара на объект Покупателя считается дата получения   и подписания товарно-транспортной накладной.

2.5. БСТ считается переданным Поставщиком и, соответственно, принятым Покупателем с момента фактической передачи  и подписания товарно-транспортной накладной. 2.6. Доставка бетонной смеси БСТ  на объект Покупателя осуществляется силами Поставщика за счёт Покупателя.

Авто услуги по доставке оплачиваются Покупателем дополнительно, при этом оплате подлежит каждый рейс по доставке БСТ   , учитываемый как время нахождения транспортного средства со склада Поставщика до склада Покупателя и обратно, с учетом времени выгрузки. Приемка товара осуществляется на объекте Покупателя.

В приемке-передаче товара должны участвовать уполномоченные на то в надлежащем порядке представители сторон (материально-ответственные лица  и представители лабораторной службы .).

2.7. При подаче заявки Покупатель учитывает, что установленный при отгрузке объем бетонной смеси уменьшается на коэффициент уплотнения указанный в документе о качестве  при транспортировке и уплотнении согласно п. 5.6 ГОСТ 7473-2010. 2.7.

Покупатель не имеет права держать миксер с бетонной смесью на объекте более времени сохраняемости , в противном случае Заказчик должен будет оплатить штраф в размере *** руб./час. простоя миксера.за нессответствие качества поставщик в данном случае ответственности не несет.

Основанием  служит отметка Покупателя в товарно-транспортной накладной о прибытии и отправке машины. 2.8. Если Покупатель заказал менее 6-и м3 бетона – оплата за доставку должна производиться за    7 м3.

2.9. Покупатель обязан принять товар за исключением случаев, когда он имеет право отказаться от принятия товара или потребовать его замены или расторжения договора в соответствии с параграфом 5 настоящего договора.

Покупатель обязан приступить к приемке товара немедленно по прибытии товара в адрес Покупателя. В случае выявления при приемке БСТ  отступлений от условий поставки, сформулированных в заявке сторонами, составляется акт c указанием на все отступления.

В случае отказа одной из сторон от подписания акта, в акте должны быть указаны причины отказа от его подписания, если они известны. Акт, подписанный одной из сторон, имеет силу, если другая сторона не докажет уважительность причин отказа от подписания акта.

Акт должен быть составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.

2.10. Если при приемке Товара будет установлено его несоответствие Заявки покупателя по качеству или количеству, то Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя лаборатории Поставщика для участия в составлении акта. ·

3. Ответственность сторон 3.1. За необоснованный отказ от приемки БСТ  Покупатель оплачивает Продавцу полную стоимость заявленного, но не принятого Товара. 3.2.

При нарушении Покупателем сроков оплаты товара, в том числе в случае предоставления Покупателю отсрочки платежа, Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 1 % от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки. 3.3.

Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. ·

4. Цена договора 4.1.  Цены на Товар устанавливается Поставщиком и указывается в Спецификации. Цена, установленная в спецификации действует в отношении заявленного в Спецификации объема Товара. Дополнительно в Спецификации может быть установлен временной период действия указанной цены.

Цена товара должна быть указана в транспортных накладных и счётах-фактурах; НДС выделяются отдельной строкой. Оплата по договору производится в порядке 100 % предоплаты, либо в течение 7-ми (семи) банковских дней с момента поставки товара.

При изменении цен на сырье, материалы, электроэнергию и другие составляющие цены на бетон, Поставщик вправе изменить цену на товар в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Покупателя не позднее, чем за 3 (три) дня. В течение указанного срока сторонами должен быть подписан новый Протокол согласования цены.

Расчёты между сторонами производятся в безналичной форме путем перечисления соответствующих сумм с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика. Товар считается оплаченным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт. 4.2.

Стоимость доставки БСТ устанавливается Поставщиком и указывается в Спецификации из расчета стоимости 1 часа работы техники (бетоновозов) или доставки к месту выгрузки смеси 1м 3 . Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять стоимость доставки Товара с обязательным письменным уведомлением Покупателя не позднее, чем за 3 (три) дня до такого изменения. ·

5. Прочие условия 5.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается за исключением случаев определенных ниже. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон.

Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случае: – неоднократной поставки бетонной смеси БСТ  ненадлежащего качества; – неоднократного нарушения сроков поставки бетонной смеси БСТ . Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случае однократного нарушения сроков оплаты товаров.

Нессответствие  времени сохраняемости бетонной смеси БСТ, указанной в документе о качестве поставщика (2часа)   и времени транспортировки бетонной смеси БСТ на объекты потребителя .

5.1.1. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен дополнительным соглашением сторон.

5.1.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон и на других основаниях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

5.3. Стороны принимают все меры для решения спорных вопросов и разногласий путем переговоров. В случае, если соглашение не будет достигнуто, все вопросы решаются в претензионном порядке.

5.3.1. Претензии по исполнению обязательств по настоящему Договору должны быть рассмотрены по существу с направлением ответа в течение 3-х рабочих дней с даты ее получения.

5.3.2. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на разрешение в Арбитражный суд.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2012 г.

5.5. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны. ·

6. Действие непреодолимой силы 6.1.

Стороны освобождаются от ответственности при неисполнении обязательств по договору, либо задержки их исполнения, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную и фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и др., стихийные бедствия, а также прекращения перевозки груза в определенных направлениях, установленными актами органов государственной власти.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна немедленно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. · 7.

Заключительные положения 7.1. В случае изменения места нахождения, наименования или иных реквизитов, сторона, у которой произошли такие изменения, обязана незамедлительно известить об этом другую сторону.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

«Поставщик»«Покупатель» ООО «                » Юридический адрес: ИНН                                                               КПП ОКПО Банк: р/счет к/счет БИК Генеральный директор
Генеральный директор М.П.

Приложение  № 1 к договору № 0/1  2012 г. ПРОТОКОЛ согласования цен между: ООО «ххх» ООО «            » от «» мая 2012 г Обозначение ГОСТ 7473-2010                                                                   Цена с НДС Бетонные смеси БСТ БСТ

Поставщик: ООО  «Покупатель: ООО «      »
Генеральный директорГенеральный директор
________________________________________________________
М.П.М.П.

Спецификация к договору поставки  № 054/12      от  « 1 »  м 2012г.

  1. Сведения о ПокупателеБетоная смесь БСТ

Источник: http://xn--90afcnmwva.xn--p1ai/dogovor-na-postavku-betona.html

Юрист ответит
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: